Договор на ремонт оборудования между юридическими лицами

Договор подряда на ремонт оборудования – образец

Договор на ремонт оборудования между юридическими лицами

Внимание! Представленный текст является образцом договора подряда на ремонт оборудования. Чтобы сделать документ под ваши условия воспользуйтесь шаблоном FreshDoc: Типовой договор подряда.

Согласно договору подряда, заказчик поручает, а подрядчик берет на себя обязательство выполнить за определенную денежную сумму в оговоренный сторонами срок работы по ремонту оборудования. Договор подряда на ремонт оборудования – это выполнение определенных ремонтных работ за вознаграждение.

Ремонт — это совокупность различных работ, проводимых для восстановления работоспособности оборудования, нарушенной во время эксплуатации в следствие поломок. В зависимости от степени повреждения и износа деталей, а также трудоемкости ремонтных работ предусматривается текущий, внеплановый и капитальный ремонт.

Ремонт оборудования обычно включает в себя следующие работы:

  • планирование работ по ремонту оборудования;
  • выполнение ремонтных работ;
  • контроль качества результатов ремонта;
  • испытания оборудования после проведения ремонта.

Предметом договора подряда является оборудование, которое нуждается в ремонте. Заказчик после выполнения задания подрядчиком должен принять ремонтные работы, проверить их качество и произвести оплату.

Подрядчик при выполнении ремонтных работ может обращаться за помощью к третьим лицам (субподрядчику), если иное не предусмотрено условиями договора. В таком случае подрядчик несет ответственность за сроки и качество исполнения субподрядчиком работ.

Сторонами соглашения могут выступать как физические лица, так и предприниматели, и различные организации. Если одной из сторон выступает физ.

лицо, то договор подряда на ремонт оборудования может быть заключен как в письменной, так и в устной форме.

В случае, если сумма сделки превышает минимум в 10 раз установленный законом МРОТ (минимальный размер оплаты труда), то обязательной будет письменная форма соглашения.

Правовое регулирования данной сделки отражено в гл.37 Гражданского кодекса РФ.

Существенные условия договора подряда на ремонт оборудования

Существенными условиями соглашения подряда являются предмет и срок, которые должны быть конкретизированы.

Предмет

Предметом подрядных работ по законодательству должен быть овеществленный результат. В данном случае предметом выступают как сами ремонтные работы оборудования, так и их результат (отремонтированное оборудование).

Срок

В соответствии с положениями ГК РФ в соглашении подряда необходимо указывать начальный и конечный сроки выполнения задания, т.к. целью заказчика является получение необходимого результат в конкретные сроки.

Структура и содержание типового договора подряда на ремонт оборудования

  1. Дата и место заключения соглашения.
  2. Наименование сторон.
  3. Предмет договора подряда. Необходимо указать конкретные действия по ремонту оборудования, которые должен выполнить подрядчик.
  4. Срок действия договора.

    Соглашение действует с момента его подписания до полного исполнения обязательств по договору, включая обязанности подрядчика в гарантийный срок.

  5. Права и обязанности сторон.
  6. Сроки выполнения работы. Можно определить начальный, промежуточный, конечный срок выполнения ремонтных работ.

    По согласованию сторон сроки могут быть изменены актом переноса сроков ремонта.

  7. Стоимость работ и порядок расчетов. Цена договора может быть твердой либо определена предварительно согласно составленной смете.
  8. Порядок сдачи-приемки.

    Сторонами сделки подписывается акт приема-передачи выполненных работ, который подтверждает исполнение обязательств подрядчиком по ремонту оборудования в установленный срок.

  9. Ответственность сторон.
  10. Основания и порядок расторжения договора.
  11. Разрешение споров.
  12. Форс-мажор.

  13. Прочие условия.
  14. Список приложений.
  15. Адреса и реквизиты сторон.
  16. Подписи сторон.

Сопутствующие документы

На нашем сайте вы можете скачать шаблон договора подряда на ремонт оборудования с сопутствующими документами:

  • Акт приема-передачи материалов;
  • Акт приема-передачи оборудования;
  • Перечень материалов;
  • Перечень оборудования;
  • Смета;
  • Тех. задание;
  • Доп. соглашение;
  • Протокол разногласий;
  • Протокол согласования разногласий.

Подробнее о Договорах подряда смотрите на страницах:

Источник: https://www.freshdoc.ru/dogovor/dogovory_podryada/remont_oborudovanie/

Образец договора на поставку товара, ремонт и сервисное обслуживание

Договор на ремонт оборудования между юридическими лицами

г. _____________________

«___» ______________ года

ООО «Организация №1» в лице директора Иванова Ивана Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «Организация №2» в лице директора Петрова Петра Петровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые вместе Стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с настоящим договором ООО «Организация №2» обязуется:

а) поставить оборудование являющееся собственностью ООО «Организация №2», свободное от притязаний третьих лиц;

б) осуществить по заявкам ООО «Организация №1» ремонт и сервисное обслуживание оборудования.

1.2. Количество, цена, сроки и условия поставки определяются настоящим договором, а также подписанными сторонами спецификациями либо выставленными ООО «Организация №2» на основе заявок ООО «Организация №1» счетами и счетами-фактурами.

1.3. Цена и сроки выполнения ремонтных работ согласовываются Сторонами в спецификациях либо выставленных ООО «Организация №2» на основе заявок ООО «Организация №1» счетах и счетах-фактурах.

2. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

2.1.

При наличии обрудования на складе ООО «Организация №2» отпуск осуществляется в течение 3 (трех) дней с момента поступления денежных средств в порядке предоплаты на расчетный счет ООО «Организация №2» либо с момента согласования заявки ООО «Организация №1» при отсрочке платежа. При необходимости изготовления оборудования, либо доставки его от других поставщиков срок отпуска оборудования со склада Сторонами согласовывается дополнительно и указывается в счете на оплату либо подписанной сторонами спецификации.

2.2 Датой поставки считается дата передачи оборудования перевозчику либо дата товарной накладной (при самовывозе).

2.3. ООО «Организация №2» информирует ООО «Организация №1» о дате отгрузки оборудования.

2.4. ООО «Организация №1» обязуется принять оборудование и осуществить проверку при приемке по количеству, качеству и ассортименту, подписать соответствующие документы (счет-фактуру, накладную и т.д.).

2.5. Качество и комплектность поставляемого оборудования должны полностью соответствовать требованиям технических условий и действующим на день подписания договора ГОСТам.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РЕМОНТА ОБОРУДОВАНИЯ

3.1. В период действия настоящего Договора принимать от ООО «Организация №1» на ремонт и сервисное обслуживание оборудование.

3.2. Производить ремонт и сервисное обслуживание оборудования в полном объеме и с надлежащим качеством.

3.3. По требованию ООО «Организация №1» безвозмездно устранять все выявленные недостатки, если они произошли в процессе ремонта и по вине ООО «Организация №2».

3.4. Доставка оборудования в ремонт и обратно осуществляется силами и за счет ООО «Организация №1», если иное прямо не предусмотрено в спецификации либо счете.

3.5. Работы выполняются с использованием запасных частей ООО «Организация №2».

Если запасные части, необходимые для выполнения ремонтных работ предоставляются ООО «Организация №1», то ООО «Организация №2» не несет ответственность за недостатки, произошедшие по причине предоставления некачественных запасных частей при условии, если ООО «Организация №2» письменно уведомил об этом ООО «Организация №1» до начала выполнения работ.

3.6. Оборудование в ремонт ООО «Организация №2» принимает в соответствии с товарно-транспортной накладной либо актом приемки- передачи ООО «Организация №1».

3.7. Предоставить ООО «Организация №2» заказ в 2-х экземплярах с указанием наименования и количества оборудования, подлежащего ремонту.

3.8. Приложить паспорт на оборудование, при наличии. Оборудование, поступающее в ремонт, должно быть в собранном виде, комплектно, очищено от грязи, масла, топлива и охлаждающей жидкости.

4. ЦЕНА И ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА

4.1. Общая стоимость Договора (с учетом НДС) определяется общей стоимостью поставленных партий оборудования и выполненного ремонта в период действия Договора на основании выставленных ООО «Организация №2» счетов и счетов-фактур и составляет _____________________ рублей.

4.2. Цена на оборудование является договорной и согласовывается Сторонами в Спецификациях к настоящему Договору, либо в выставленных ООО «Организация №2» счетах на оплату.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ РЕМОНТА

5.1. Приемка работ оформляется актом сдачи- приемки выполненных работ. ООО «Организация №1» в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предоставления ООО «Организация №2» акта обязана подписать акт, либо направить мотивированный отказ от приемки.

5.2. В случае мотивированного отказа ООО «Организация №1» от приемки работ, сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. ООО «Организация №2» обязана произвести необходимые доработки и устранить обнаруженные недостатки без дополнительной оплаты в согласованный сторонами срок.

5.3. При подписании ООО «Организация №1» акта сдачи- приемки выполненных работ, ООО «Организация №2» передает ООО «Организация №1» паспорт на оборудование с отметкой о произведенном ремонте (при наличии).

5.4. ООО «Организация №1» должна вывезти отремонтированное оборудование в течение трех рабочих дней после подписания акта сдачи- приемки выполненных работ, при условии 100% оплаты выполненных работ, если не предусмотрена отсрочка платежа.

6. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

6.1. ООО «Организация №1» осуществляет оплату подлежащего поставке оборудования и (или) выполняемых ремонтных работ в следующем порядке: 100% предоплата, если иное не указано в Спецификации либо счете на оплату.

6.2. Расчеты между Сторонами могут осуществляться как в безналичной форме, так и наличными денежными средствами.

6.3. Датой оплаты (платежа) является дата зачисления денежных средств на расчетный счет (внесения в кассу) ООО «Организация №2».

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За нарушение срока исполнения обязательства виновная сторона уплачивает другой стороне неустойку из расчета 0,1 % от стоимости не исполненного в срок обязательства за каждый день просрочки.

7.2. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории РФ.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1.

Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за частичное или полное неисполнение любой части своих обязанностей, если неисполнение будет являться следствием таких обстоятельств, как: наводнение, пожар, землетрясение и другие экстремальные явления природы, а также война, военные действия, блокада, забастовки, акты или действия государственных органов, возникшие после заключения Договора.

8.2. Стороны обязаны немедленно известить по телеграфу (факсу) друг друга о начале и об окончании действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих выполнению Договора, причем это сообщение
должно быть подтверждено представителями органов власти или торгово-промышленной палаты.

8.3. В случае если вследствие форс-мажорных обстоятельств просрочка в поставке (оплате) составил более 6 (Шести) месяцев, Стороны вправе отказаться от исполнения всего Договора или его части.

8.4. При этом сроки исполнения обязательств по Договору соразмерно отодвигаются на время действия таких обстоятельств и их последствий.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. За невыполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. Все споры, противоречия и разногласия, которые могут возникать между Сторонами в связи с Договором, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения истца

9.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать третьим лицам полностью или частично права или обязанности по настоящему Договору и разглашать информацию без письменного согласования Сторон.

9.4. После подписания настоящего Договора все предыдущие переговоры и переписка между Сторонами по предмету настоящего Договора считаются аннулированными и теряют силу.

9.5. Ни одна из Сторон не может в одностороннем порядке расторгнуть Договор, кроме как по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

9.6. Настоящий Договор вступает в силу от даты его подписания и действует до «____»____________20__ года.

9.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

9.8. Документы, переданные по средствам факсимильной, электронной связи, обладают юридической силой до их обязательного обмена оригиналами.

10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ООО «Организация №1»Юридический адрес:660000, г. Красноярск, ул. Рабочая, д.15Фактический адрес:660000, г. Красноярск, ул. Рабочая, д.15

ИНН 2460025720 КПП 240401001

Источник: https://oformitely.ru/dogovor_na_postavku_tovara_remonta.html

Договор на ремонт оборудования между юридическими лицами

Договор на ремонт оборудования между юридическими лицами
Комплектность выдаваемого из ремонта Оборудования должна соответствовать конструкторской документации предприятия-изготовителя.

Изменение комплектности машин (составных частей) должно быть согласовано с Заказчиком.

3.9.

Договор на ремонт оборудования между юридическими лицами в 2018

Внимание! Представленный текст является образцом договора подряда на ремонт оборудования. Чтобы сделать документ под ваши условия воспользуйтесь шаблоном FreshDoc: Типовой договор подряда.

Согласно договору подряда, заказчик поручает, а подрядчик берет на себя обязательство выполнить за определенную денежную сумму в оговоренный сторонами срок работы по ремонту оборудования. Договор подряда на ремонт оборудования – это выполнение определенных ремонтных работ за вознаграждение.

Ремонт — это совокупность различных работ, проводимых для восстановления работоспособности оборудования, нарушенной во время эксплуатации в следствие поломок.

Работники Исполнителя: руководитель работ — _________________________________________________; (фамилия, инициалы, должность) руководитель на __________ участке работ — ___________________________; исполнители: а) специальность — _______________________, количество — _____, периоды участия — _______________, требования к навыкам __________________________; б) специальность — _______________________, количество — _____, периоды участия — _______________, требования к навыкам __________________________. 1.5. Работники Исполнителя размещаются по адресу: _____________________ ______________________________________. 1.6. Заказчик во время проведения ремонта обеспечивает доставку работников Исполнителя от места проживания к месту ремонта и обратно на автобусе (автомобиле и т.д.). 1.7. Выполняется плановый (или послеаварийный) ремонт Оборудования. Вариант: 1.8.

Договор на ремонт оборудования образец скачать бесплатно

ООО «Ромашка», именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице генерального директора Иванова И.И., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «Петрушка», именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице генерального директора Петрова П.П.

, действующего на основании Устава, с другой стороны (далее – Стороны), заключили настоящий договор о нижеследующем: 1.1.

Подрядчик обязуется выполнить работы по диагностике и ремонту (далее – Работы) морозильников «Морозко» в количестве 2-х (Двух) штук (№1 — серийный № _______, инвентарный № ____, №2 — серийный № ____ инвентарный № ___) и холодильного шкафа «Шкаф» в количестве 1-й (Одной) штуки (серийный номер _____, инвентарный номер ______), установленных на территории Заказчика( далее по тексту — Оборудование), по адрес: г.

Договор на ремонт техники между юридическими лицами

Не приступать к работам, а начатые работы приостановить в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по настоящему Договору препятствует исполнению настоящего Договора Исполнителем, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок.

4.2.3. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки работ на основании представленных отчетных документов.

4.2.4. Требовать своевременной оплаты выполненных работ.

4.2.5.

Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно порядка выполнения работ.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

5.1. Заказчик обязан:

5.1.1. Обеспечить Исполнителя необходимой для осуществления ремонта Оборудования энергией в следующем порядке ______________________.

5.1.2.

Отремонтированное Оборудование должно пройти приемо-сдаточные испытания в соответствии с техническими условиями на их ремонт, принято службой технического контроля Исполнителя, в паспорте (формуляре) машины (составной части) должна быть произведена запись о проведенном ремонте, а на составную часть, не имеющую паспорта (формуляра), нанесено клеймо службы контроля качества Исполнителя.

3.3. Приемо-сдаточные испытания отремонтированного Оборудования производятся по программам, разрабатываемым Исполнителем. Результаты испытаний оформляются протоколом. В приемо-сдаточных испытаниях участвуют представители Заказчика.

3.4.
Отремонтированное Оборудование должно соответствовать требованиям безопасности по _________________ (указать стандарт). На Оборудовании должны быть восстановлены все надписи, предусмотренные конструкторской документацией на новую машину.

3.5.

Поддерживать следующие условия в производственных помещениях, где выполняется ремонт _______________________________.

5.1.3. Предоставить своих работников для обеспечения ремонта.

5.1.4. Передать Оборудование для ремонта в срок _______________.

5.1.5.
Заказчик обязан в срок ______________ с участием Исполнителя осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Исполнителю.

5.2. Заказчик вправе:

5.2.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

5.2.2.

Источник: http://advokat-sledstvie.ru/dogovor-na-remont-oborudovaniya-mezhdu-yuridicheskimi-litsami/

Договор на ремонт оборудования между юридическими лицами образец

Устава, с одной стороны, и________________________________ ___________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________________________________________________, действующего на основании _________________________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.Предмет договора.

1.1.Предметом настоящего договора является выполнение Исполнителем по заданию Заказчика работ по ремонту следующего оборудования (в дальнейшем «оборудование»): _____________________________ _____________________________________________________________________________________________ на объекте, расположенном по адресу: ___________________________________________________________.

1.2.На ремонт принимается оборудование, имеющие техническую документацию.

2.

4.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

4.1. Исполнитель обязан:

4.1.1. Выполнить ремонт в соответствии с условиями настоящего Договора и Приложений к нему;

4.1.2. Предоставить детали и расходные материалы для ремонта Оборудования;

4.1.3. После ремонта испытать и ввести Оборудование в эксплуатацию, в в т.ч.

Работники и специалисты Заказчика в ходе ремонта привлекаются для: __________________________________________________ — _____________________; (вспомогательные работы) (категория, количество работников) __________________________________________________ — _____________________; (обеспечение энергией и материалами) __________________________________________________ — _____________________; (работы по утилизации негодных частей и отходов) __________________________________________________ — _____________________; (испытания и пусконаладочные работы) __________________________________________________ — _____________________. (уборка помещений, подкраска оборудования и т.п.)

При необходимости привлечения к выполнению работ иных сотрудников Заказчика такое привлечение осуществляется на основании дополнительного соглашения к настоящему Договору.

2.2.

Заказчик вправе проверять качество ремонта и работоспособность Оборудования, в том числе с привлечением третьих лиц. Результаты такой проверки доводятся до сведения Исполнителя.

Договор N ____ на ремонт технологического оборудования

1.9. Сроки ремонта:

этап 1 — ________________________;

этап 2 — ________________________;

этап 3 — ________________________;

По согласованию сторон сроки могут быть изменены актом переноса сроков ремонта (Приложение N _____ к настоящему Договору).

1.10. Работа выполняется иждивением Исполнителя — из его материалов, его силами и средствами.

Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕМОНТА ОБОРУДОВАНИЯ

2.1. Организация ремонта Оборудования включает:

планирование работ по ремонту;

допуск слесарей и других специалистов к ремонту;

контроль качества результатов ремонта;

испытания оборудования после ремонта.

2.1.1. Планирование работ по ремонту Оборудования.

Виды работ по ремонту и сроки их выполнения определяются сетевым графиком (Приложение N _____ к настоящему Договору). Исходными данными для разработки сетевого графика ремонта Оборудования являются техническое состояние Оборудования и обеспеченность технологической оснасткой, ремонтной документацией, запасными частями и материалами.

Техническое состояние Оборудования отражается в акте выявленных дефектов (Приложение N _____ к настоящему Договору).

2.1.2. Допуск работников и специалистов к ремонту Оборудования.

К работам по ремонту Оборудования допускаются работники и специалисты, прошедшие обучение и инструктаж по технике безопасности, имеющие соответствующее удостоверение и квалификационную группу по технике безопасности не ниже ___________.

Работники и специалисты, допустившие в ходе выполнения работ нарушения требований эксплуатационной и ремонтной документации или несоблюдение требований техники безопасности, отстраняются от выполнения работ для прохождения дополнительного инструктажа, проверки теоретических знаний и практических навыков по ремонту оборудования.

2.1.3. Выполнение ремонта Оборудования.

2.1.3.1. Подготовка Оборудования к ремонту осуществляется Заказчиком в следующие сроки: ______________________________ и включает:

чистку и мойку Оборудования;

обеспечение свободного доступа к Оборудованию для выполнения работ;

подбор необходимой эксплуатационной и ремонтной документации;

При необходимости привлечения к выполнению работ иных сотрудников Заказчика такое привлечение осуществляется на основании дополнительного соглашения к настоящему Договору.

2.2. Сдача Оборудования или его составляющих частей в ремонт оформляется актом сдачи (Приложение N _____ к настоящему Договору).

2.3. Выдача Оборудования или его составляющих частей из ремонта оформляется актом приемки (Приложение N _____ к настоящему Договору) и ремонтным паспортом (Приложение N __ к настоящему Договору).

2.4. Качество ремонта Оборудования контролируется службой _______________ Заказчика и службой контроля Исполнителя по установленным регламентам.

2.5. Получая Оборудование после ремонта, Заказчик проверяет:

— наличие документации, программ, соответствие записей о проведенном ремонте и испытании;

— комплектность, техническое состояние, работоспособность Оборудования.

2.6. Агрегаты, узлы, детали ____________________, снятые при ремонте Оборудования, подлежат передаче Заказчику по акту в _______________ срок.

Агрегаты, узлы и детали передаются без упаковки. Агрегаты, узлы и детали, имеющие пломбы: ____________________, должны передаваться без вскрытия пломб.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ ПОСЛЕ РЕМОНТА

3.1. Отремонтированное Оборудование должно соответствовать требованиям ремонтной документации. Параметры назначения, эргономики, экологии, технологичности, надежности (кроме послеремонтного ресурса), транспортабельности и безопасности должны быть: _______________________.

Послеремонтный ресурс машины должен быть согласован с Заказчиком и указан в ремонтном паспорте.

3.2. Отремонтированное Оборудование должно пройти приемо-сдаточные испытания в соответствии с техническими условиями на их ремонт, принято службой технического контроля Исполнителя, в паспорте (формуляре) машины (составной части) должна быть произведена запись о проведенном ремонте, а на составную часть, не имеющую паспорта (формуляра), нанесено клеймо службы контроля качества Исполнителя.

3.3. Приемо-сдаточные испытания отремонтированного Оборудования производятся по программам, разрабатываемым Исполнителем. Результаты испытаний оформляются протоколом. В приемо-сдаточных испытаниях участвуют представители Заказчика.

3.4. Отремонтированное Оборудование должно соответствовать требованиям безопасности по _________________ (указать стандарт). На Оборудовании должны быть восстановлены все надписи, предусмотренные конструкторской документацией на новую машину.

3.5. Счетчики учета ресурсов должны быть установлены Исполнителем на начало отсчета и опломбированы.

— наименование и товарный знак ремонтного предприятия;

— год и месяц проведения ремонта;

— обозначение технических условий, в соответствии с которыми выполнен ремонт.

3.7. Отремонтированное Оборудование должно быть заправлено маслами (смазками) и рабочими жидкостями в соответствии с требованиями, указанными в инструкции по эксплуатации.

3.8. Комплектность выдаваемого из ремонта Оборудования должна соответствовать конструкторской документации предприятия-изготовителя.

Изменение комплектности машин (составных частей) должно быть согласовано с Заказчиком.

3.9. Исполнитель гарантирует соответствие качества отремонтированного Оборудования требованиям нормативной документации. Гарантийный срок составляет: _______________ с момента подписания сторонами акта приемки Оборудования из ремонта.

3.10. Если в период гарантийного срока Оборудование находилось в ремонте по вине Исполнителя, то гарантийный срок продлевается на продолжительность простоя в ремонте.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

4.1. Исполнитель обязан:

4.1.1. Выполнить ремонт в соответствии с условиями настоящего Договора и Приложений к нему;

4.1.2. Предоставить детали и расходные материалы для ремонта Оборудования;

4.1.4. В течение гарантийного срока регулировать Оборудование без ремонта и замены деталей;

4.1.5. При необходимости провести гарантийный ремонт, т.е. устранение производственных дефектов с заменой неисправных узлов, деталей, агрегатов, их проверку в работе;

4.1.6. Выдать документы для замены изготовителем негодных деталей на новые.

4.1.7. В течение __________ с момента получения от Заказчика задания приступить к выполнению работы и выполнить ее в установленный настоящим договором срок.

4.1.8. Не позднее __________ с момента завершения работы уведомить об этом Заказчика, согласовать с ним дату приема-передачи результата работ и подготовить к этой дате оригиналы следующих документов: акта выполненных работ, счета и счета-фактуры.

4.1.9. В день, согласованный Сторонами, передать Заказчику результат работы и оригиналы документов.

4.1.10. Не передавать результат работы третьим лицам без согласия Заказчика.

Источник: https://arenaprava.ru/dogovora/dogovor-na-remont-oborudovaniya-mezhdu-yuridicheskimi-litsami/

ЮристПрофи
Добавить комментарий